当前位置: 首页 >> 政府采购 >> 进场交易采购 >> 市本级 >> 合同公告

内采招2015-028-2 内江师范院山顶球场和羽毛球维修改合 同

作者:信息科        发布时间:0:2015-09-17 11:47


内江师范学院

维 修 改 造 工 程 施 工 合 同

合同号:内交采2015-070

第一部分  协议书

发包人(全称)         内江师范学院          

承包人(全称)   江西省友邦建设发展有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平的诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:  内江师范学院山顶球场和羽毛球场改造工程

工程地点:   内江师范学院园内

工程内容: 该工程招标文件要求的全部内容

群体工程应附承包人揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:  /

资金来源:  自筹  

二、工程承包范围

承包范围:  工程量清单及施工图所示内容。

三、合同工期

开工日期: 201581

竣工日期: 2015825

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、合同价款

金额(大写): 630619 陆拾叁万零陆佰壹拾玖元整

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

第二部分  通用条款

第三部分  专用条款

  一、词语定义及合同文件

、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:

1.本合同专用条款                          

2.合同的通用条款                      

3.甲方发出的招标文件                      

4.投标报价文件                              

5.施工图                                  

6.标准规范及有关技术文件                    

7.双方就本合同未尽事宜的补充协议书          

 、语言文字和适用法律、标准及规范

  2.1本合同除使用汉语外,还使用 /语言文字。

   2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:

_《合同法》、《建筑法》、《招投标法》                            

  2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称:

1.现行建筑结构,施工设计质量验收标准,

2.设计单位的设计说明,图纸会审纪要,补充通知                        

  发包人提供标准、规范的时间:  /  

国内没有相应标准、规范时的约定:

_由双方协商并经设计单位同意,所达成的协议书所列要求标准          

  、图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:

发包人向承包人提供施工图0,承包人在签订合同时获得________

  发包人对图纸的保密要求:  /  

  使用国外图纸的要求及费用承担:  /

  二、双方一般权利和义务

  、工程师

  4.1监理单位委派的工程师

姓名:    /    职务:    /     发包人委托的职权:     /    

需要取得发包人批准才能行使的职权:    /    

4.2发包人派驻的现场管理人员

姓名:_ 唐 婷__ 职务:__          

职权: 1.协调工地现场工作.                                      

2.工程图纸和重要通知的下达.                              

3.施工现场的质量监督和收方验方.                          

4.3不实行监理的,工程师的职权: 现场管理(质量、安全等)现场签证    

5.项目经理及技术负责人  

5.1项目经理姓名: 彭成梁 职务:   项目经理  

5.2项目技术负责人姓名:  钟和金  职务:   技术负责人  

  、发包人工作

  6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:

                     201581日前完成                              

2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要

求:           2015年8月1日前完成,发生费用由乙方支付                                  

3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:   2015年8月1日前完成    

4)工程地质和地下管线资料的提供时间:  /  

   5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:          

                      /                                            

6)水准点与座标控制点交验要求:

______________________双方现场确定_________________________                        

7)图纸会审和设计交底时间:

______________________ /____________________________                  

  (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:     /      

9)双方约定发包人应做的其他工作:    /    

  6.2发包人委托承包人办理的工作:   /  

、承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:

  (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间

      /  

2)应提供计划、报表的名称及完成时间:

___                             /                                

  (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:

_1.应按规定搭建施工围           2.坚直和水平的防护网架设___________                  

  (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:    /    

5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:

____承包人负责环卫,施工噪音管理                                      

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:本项目未完毕交付之前,承担保卫工作.其费用由承包人自行负担.                                  

7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:  /  

(8)施工现场清洁卫生的要求:1.清理施工道路和临时设施2.保持场地的清洁卫生                                                              

(9)双方约定承包人应做的其他工作:遵守学校校园纪律,做到文明施工  

(10)承包人提供钢材,水泥,混凝土强度的质检合格报告。

三、施工组织设计和工期

  、进度计划

  8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:  /  

  工程师确认的时间:   /    

  8.2群体工程中有关进度计划的要求:______确保按时完工  

  、工期延误

  9.1双方约定工期顺延的其他情况: __               _______    

  四、质量与验收

   、地基.基础和中间验收

  10.1双方约定中间验收部位:__按有关质量检查验收规定和要求    

   、工程试车

  11.1试车费用的承担:   /  

  五、安全施工     /    

  六、合同价款与支付

  12、合同价款及调整

  12.1本合同价款        采用可调总价合同的     方式确定。

 1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:   /  

  风险费用的计算方法:   /    

  风险范围以外合同价款调整方法:   /  

2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:

A.招标范围内的工程量清单项目,工程量增减在±3%以内的,结算时工程量不作调整;超过±3%以外的,按增减工程量乘以该项目中标单价办理结算。

B.新增及变更项目:工程量按实计算。已标价工程量清单中有适用或类似的,按报价;无适用或类似的,按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件组价后税前总价按中标价与招标控制价的报价浮动率进行浮动(总价包干和综合单价包干项目除外)。其中材料价格参照施工当期《四川省工程造价信息》内江市价格,信息价中没有的价格以建设单位认质认价为准。

C.专业工程暂估价及暂列金额,按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件的规定,其余按照上款(第B款)执行。

D.材料调价:除招标文件中规定的材料暂估单价表中的材料要按实调整外,其余不作调整。

E.暂定材料价格以建设单位认质认价为准,材料暂估单价结算时只作价格调整,除税金外其余不计取任何费用。

F.在工程结算时,扣除工程预留金及其所含税金。

G.安全文明施工措施费:结算时按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件规定计取。

H.规费:结算时按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定办理

以上条款招标工程量清单为2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》的结算时按2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件规定办理。

  (3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:    /  

12.2双方约定合同价款的其他调整因素:_1.工程项目漏项 2.设计变更3.双方另有专项约定的补充协议。_______________________________________                          

  13、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:

_ ___ __               /                        

  扣回工程款的时间、比例:   /  

  14、工程量确认

14.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:___/__

  15、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间

_工程竣工验收后施工方在20日内凭验收报告及竣工结算书拨付本工程合同价款60%,余款按审定造价扣除3%的质保金后一次付清。      

乙方提供的工程结算书必须如实反映工程量,结算金额与审计金额不得超过5%,超过部份由乙方承担相应的审计费,该费用甲方可直接在工程款中扣除。

   七、材料设备供应

  16、发包人供应

  16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

  (1)材料设备单价与一览表:    /  

  (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:     /    

  (3)承包人可代为调剂串换的材料:____/____

  (4)到货地点与一览表不符:    /    

  (5)供应数量与一览表不符:     /    

  (6)到货时间与一览表不符:     /    

  16.2发包人供应材料设备的结算方法:    /    

  17、承包人采购材料设备

17.1承包人采购材料设备的约定:

___1.招标文件中的暂定价的采购必须先得到发包人的同意或双方共同采购。

  2.所有材料均应有出厂合格证书。                              

  3. 在工程材料/构配件/设备进场使用前提供工程材料/构配件/设备进场使用报审表,经甲方确认后方可进场使用。                            

  八、工程变更

九、竣工验收与结算

18、竣工验收

  18.1承包人提供竣工图的约定:    /  

  18.2中间交工工程的范围和竣工时间:    /    

  十、违约、索赔和争议

  19、违约

  19.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

  本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:_________________按合同解释条文_______________              

  本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:_________________按合同解释条文____________                  

  本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:___________________按合同解释条文____________                

  双方约定的发包人其他违约责任:__________按合同解释条文__

  19.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

  本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:___________________按合同解释条文_______________              

  本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: _______________  _按合同解释条文___________                    

  双方约定的承包人其他违约责任:    /    

20、争议

  21.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

1)请______________内江市规划建设局 _________________________调解;

(2)采取第(1)种方式如调解不成按(2)种解决,并决定向内江市仲裁委员会提请仲裁或向内江市中级人民法院提起诉讼。

十一、其他

21、工程分包

  21.1本工程发包人同意承包人分包的工程:   /    

  分包施工单位为:   /    

  22、不可抗力

  22.1双方关于不可抗力的约定:__________按合同解释条文     __

  23、保险

  23.1本工程双方约定投保内容如下:

  (1)发包人投保内容:   /    

  发包人委托承包人办理的保险事项:   /    

  (2)承包人投保内容:     /    

  24、担保

  24.1本工程双方约定担保事项如下:

  (1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:   /    

  (2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为承包人在收到中标通知书后5天内,并在签订合同协议书之前,将投标保证金伍仟5000履约保证金。履约担保金的退还时间:在工程竣工验收合格后且工程结算审计通过后十五天内全部无息返还。

    (4)双方约定的其他担保事项:    /  

  25、合同份数

  25.1双方约定合同份数:_________________双方各__        

  26、补充条款

  附件1:承包人承揽工程项目一览表(略)

  附件2:发包人供应材料设备一览表(略)

附件3:工程质量保修书

附件3                        工程质量保修书

为保证内江师范学院山顶球场和羽毛球场改造工程在合理使用期限内正常使用,经甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、质量保修期

1. 质保期以验收合格后次日算起。

2. 装修工程为2年。

3. 电气系统、给排水管道、设备安装为2

4. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为3

5. 其他参照《房屋建筑工程质量保修办法》。

二、质量保修范围和内容

乙方负责施工的所有建筑装饰工程、安装工程。

、质量保修责任

属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。保修费用由责任方支付。

、质量保证金

本工程质量保证金按工程合同价的3%暂扣,即630619×3%,合计人民币18000元整,大写:壹万捌仟元整

、质量保证金的返还

质保金在质保期满后由甲方全额无息退还乙方。

             1